回填土方工程承包合同怎么写?
回填土方,顾名思义就是建筑工程的填土,这项工作主要有地基填土、基坑管沟等回填、室内地坪回填等。开展这个工作之前,发包方是需要与承包工程的施工方签一个土方回填工程承包合同来明确一下双方权利与义务的。那么,回填土方工程承包合同怎么写呢?
回填土方工程承包合同
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造兰埔花园园林工程,签订以下协议:
一、工程内容:
包括我公司设计的兰埔花园园建、绿化、及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期:
(一)开工日期:本项目工程工期从2004年 月 日起至2004年 月 日止,共 个日历天。
(二)施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
(三)因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款:
经协商本合同总承包价款为人民币:壹佰零捌万元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式
乙方对水电及园建工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
(一)乙方负责提供所承建工程的饰面样板,必须经双方确认方可进料施工。
(二)施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
五、工程付款办法
(一)本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
(二)待完成总工程80%后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%,即人民币:叁拾贰万肆仟元整。
(三)工程竣工后,甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%, 即人民币:贰拾壹万陆仟元整。
(四)竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:壹拾万零捌仟元整。
六、程质量要求:
(一)乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
(二)施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。
七、工程竣工验收结算:
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告,甲方在收到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改,并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算,并于三十三个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任:
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币2000元;若工程提前完成,则每提前一天完成奖励人民币1000元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保内容
质保内容按有关建筑施工验收规范标准执行。
十、质保期限
以工程竣工验收合格之日起计算园建工程、水电工程质保期为十二个月。绿化保养期为十二个月,保养期从竣工验收之日开始计算,保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
十一、双方在施工中的几项规定:
(一)施工期间,甲方因故进行修改调整,应提前二天通知乙方,向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处,应提前二天以书面形式上报甲方,经甲方及设计部门处理后再行施工。
(二)施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
(三)开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合"三通一平"要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
(四)甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
(五)乙方派出专人与甲方保持联络,协调现场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。
(六)工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。
十二、合同生效与终止:
本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
委托代表: 委托代表:
签名: 签名:
签订日期: 签订日期:
当您确定与哪个能承包工程的施工方合作之后,可以根据我们向您推荐的模板起草回填土方工程的合同,必要时还可以在里面增加一些特殊条款完善合同,然后打印出来与承包方签约。
遇到相关问题,欢迎联系江莹莹律师,手机:025863091100
@江莹莹律师简介:女,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2013年通过国家司法考试,2014年取得国家职业资格证书,2016年取得律师执业证书后一直从事专职律师。业...More>>
·在我国几瓶啤酒算醉驾?
在我国几瓶啤酒算醉驾?1、标准规定:车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或等于20毫克/100毫升、小于80毫克/100毫升为饮酒驾车;血液中的酒精含量大于或......
·醉驾五年内考驾照可以考哪一类
醉驾五年内考驾照可以考哪一类五年后你可重新申领C类以下驾驶证,A、B类驾驶证不得申领。·醉酒驾驶机动车辆,吊销驾照,5年内不得重新获取驾照,经......
·政府征地和开发商征地有什么区别
政府征地和开发商征地有什么区别一、政府征地和开发商征地有什么区别1、首先是征地主体不同,征收的主体必须是政府,而且必须是市、县级人民政府,......
·司机开车撞死人车主怎么办
司机撞死人,该情形一般可以分为车主借车给司机、车主雇佣司机,均是车主知情的情况下,司机享有了对车辆控制的权利。根据司机发生事故后的具体责任,......
·划拨土地房子能买吗?
划拨土地房子能买吗?一般情况下,我们购买二手房,首先要看看其是否具备土地证和产权证。因为有些房子建筑于在划拨土地上,这是一种比较特殊的情况。......
·必须进行招标的合同?
必须进行招标的合同有哪些一、必须进行招标的合同有哪些在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建......
·一、遗嘱公证办证程序是怎样的?
一、遗嘱公证办证程序是怎样的?遗嘱公证办证程序如下:(一)申请遗嘱公证1、遗嘱人申办遗嘱公证应当亲自到公证处提出申请。遗嘱人亲自到公证处......
·如何写离婚起诉书
离婚案件中,很多夫妻之间不能对离婚事项达成一致,有的虽然愿意离婚、但对财产分割、债务处理等事项仍然存在争议,一方或双方要求离婚的,可向法院提......
·在我国摩托车与汽车醉驾一样吗?
在我国摩托车与汽车醉驾一样吗?根据我国《刑法》第一百三十三之一的相关规定,在道路上醉酒驾驶机动车的,处拘役,并处罚金。根据国家机动车辆安全检......
·遗嘱订立有效条件包括哪些
遗嘱订立有效条件包括哪些有效的遗嘱必须具备如下条件:(一)遗嘱人必须要有完全民事行为能力。最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国继承法》若干......
·一千零八十二条中规定的限制离婚的条件
一千零八十二条中规定的限制离婚的条件。如果没有充分的证据证明《民法典》第1079条的情况,通常不会判决离婚。法律依据:《民法典》第一千零七十九条......