因发包人造成工期拖延的,承包人能要求赔偿吗?
工期拖延,就是建筑工程合同违约的一种。根据合同法规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
因此,因发包人原因导致工期拖延的,承包人就是要求发包人赔偿相应的损失。
通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔:
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的。遇到相关问题,欢迎联系江莹莹律师,手机:025863091100
@江莹莹律师简介:女,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2013年通过国家司法考试,2014年取得国家职业资格证书,2016年取得律师执业证书后一直从事专职律师。业...More>>
·法律中对债权人的撤销权规定是怎样的?
法律中对债权人的撤销权规定是怎样的?在现实生活中,我们有时候会遇到债权转让的情况。债权转让在我国法律中也有明确的规定。那么,债权如何转让?在......
·正式员工入职协议范文怎么写
众所周知,在成为一家公司的正式员工入职工作时,需要与公司签订入职协议。入职协议对于劳动者和企业而言都十分重要,起到保障双方利益的作用。那么入......
·工程质量追责的内容有哪些
工程质量追责的内容有哪些?工程质量在房屋建设中是最重要的要求,它关系到房屋的安全性,如果工程质量出现任何问题都可能会对房屋的安全性造成一定......
·试用期内新员工能随时辞职吗?
试用期内新员工能随时辞职吗可以,《劳动法》和《劳动合同法》关于试用期的规定是一项特殊规定,目的在于促进劳动力资源合理配置。在试用期内,用人单......
·当事人做假合同犯法吗?
当事人做假合同犯法吗?做假合同犯法,但是具体的还需要根据实际情况进行确定。可能会构成合同诈骗。合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同......
·在微信上购买货物,合同履行地如何确定
通过微信交流达成买卖协议以订购货物,并约定收货地,故该买卖协议属于以信息网络方式订立的买卖合同。根据《民事诉讼法解释》第20条规定,以信息网络......
·车祸赔偿误工费要什么资料?
车祸赔偿误工费要什么资料?1、《收入证明》有固定收入的,由用人单位提供受害人最近一年的工资表和营业执照副本的复印件,并加盖单位公章。内容包括受......
·遗嘱信托包括哪几种
遗嘱信托包括哪几种遗嘱信托分为执行遗嘱和管理遗产两种业务。1、执行遗嘱执行遗嘱信托是信托机构在受托之后,根据遗嘱或有关的法院裁决,在遗嘱人......
·工伤认定对企业的影响有哪些?
我们知道,只要用人单位的劳动者在工作中受到伤害,用人单位就应当在30日之内上报有关部门,申请工伤认定,那么申请之后到底对用人单位有什么影响呢,......
·刑事裁决结束后,单独提起民事诉讼时效是多久?
刑事裁决结束后,单独提起民事诉讼时效是多久?刑事案件发生后,往往伴随着对受害人及家庭带来的物质损失。在一些案件中,法院对刑事案件进行裁决后,......
·法律规定子女监护权包含什么内容
?监护权分为对未成年人的监护权和对精神病人的监护权,所谓子女监护权,就是父母对于自己的未成年子女所享有的监护权。监护权既是一种权力,也是一种责......