工期索赔内容有哪些
工期索赔内容有哪些? 一、工期索赔的内容:
索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的,其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。
(一)承包人工期索赔的目的
承包人提出工期索赔的目的,一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
(二)发包人解决工期延长的解决办法
1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将工期顺延;
2、指示承包人采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成,而发包人已认可承包人工期索赔,则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
二、工期索赔注意事项
工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划,以及双方共同认可的对工期修改文件,调整计划和受干扰后实际工程进度记录,如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时,分析对比上述资料,以发现工期拖延以及拖延原因,提出有说服力的索赔要求。
(一)索赔时效。索赔事件发生后,承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
(二)承包人必须按照合同约定的程序进行,否则可能会丧失索赔利益的实现。
(三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
(四)施工索赔是单方主张权利要求,经对方签字确认后即成为工程签证,在双方未能协商一致的情况下,通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
以上就是我们为您提供的关于工期索赔内容的相关信息,我们知道,工期索赔是由承包人提出的,它需要在合同约定的时间内提出,且承包人提出索赔应提供充分切实的证据,如果发包人未能认可承包人提出的索赔要求,可以通过诉讼的方式进行索赔。
总结:工期索赔内容有哪些?一、工期索赔的内容:索赔工期损失,首先要了解承包人工期索赔的目的,其次是发包人对于工期延长的两个解决办法。(一)承包人工...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#江莹莹律师简介:女,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2013年通过国家司法考试,2014年取得国家职业资格证书,2016...
More>>
·车祸中锁骨骨折不算工伤能评残吗
车祸中锁骨骨折不算工伤能评残吗?车祸中锁骨骨折不算工伤也能评残,可以申请人身损害伤残鉴定。《交通事故处理程序规定》第四十条第二款规定:当事人因交通事故致残的,在治疗终结后,应当由具有......
·虚假劳动关系社保代缴的风险有哪些?
在现代这个社会,相信您对于劳动关系这个概念应该不会特别的陌生,在很多的劳动争议的案件中,确认劳动关系的建立是十分有必要的,现实生活中,经常有单位虚构劳动关系为他人缴纳保险。那么,虚......
·离婚抚养权归女方男方要出哪些抚养费
夫妻离婚的时候,不管是通过怎样的方式,此时若有未成年子女的话,那都是必须要对子女的抚养问题作出处理。若离婚抚养权归女方,则男方就需要支付相应的抚养费。不过此时离婚抚养权归女方男方要......
·民事诉讼特殊地域管辖的规定是怎么样的?
特殊地域管辖,又称特别管辖或特殊管辖,是以被告住所地,诉讼标的或者引起法律关系发生、变更、消灭的法律事实所在地为标准而确定的管辖法院。特殊地域管辖是相对于一般地域管辖而言,针对案件......
·人身损害赔偿的类型有哪些
人身损害赔偿的类型有哪些公民的人身在受到损害时,可以要求对方进行相应的赔偿,这里的赔偿就包括了财产损失和精神损害。然而,实践中哪些情况下会因引起人身损害赔偿呢?换言之,人身损害赔偿的......
·道路工程质量管理内容有哪些
道路工程质量管理内容有哪些?在工程建设领域,工程质量始终作为第一地位,对工程整体素质起到了最终的评判作用。而道路工程由于是基础民生工程,对质量的要求更是苛刻。那么,道路工程质量管......
工期索赔内容有哪些
江莹莹律师
主办律师
025863091100
www.nj64.com
|