发包方违约责任承担的方式有哪些?
发包方违约责任承担的方式有哪些?1、赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式,其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过发包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。关于损失赔偿的计算方法,承发双方应当在专用条款内约定。2、支付违约金。支付违约金的目的是补偿承包人的损失,双方也可在专用条款中约定违约金的数额或计算方法。3、顺延工期。对于因为发包人违约而延误的工期,应当相应顺延。4、继续履行。承包人要求继续履行合同的,发包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。二、工程发包人违约应负哪些责任?1. 按照合同约定做好施工前准备工作,提供原材料、设备、场地、资金和技术资料。发包人未按照约定的时间和要求提供的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。2. 与承包人相互配合,保证工程建设顺利进行。因发包人原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当及时采取弥补措施以减少损失,并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。3. 组织工程验收。隐蔽工程在隐蔽以前,发包人接到通知后应对及时检查,没有及时检查造成工期拖延的,承包人可以顺延工期,并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。4. 接受建设工程并且按照约定支付工程价款。建筑工程完成并经验收合格,发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的,经催告后在合理期限内仍未支付的,承包人可以根据《民法典》286条行使优先权,以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。此四项义务为《民法典》规定的发包人应当承担的最通常、最基本义务,但发包人义务远非如此,应当结合《建筑法》、《招标投标法》等建筑法规,以及建筑工程合同书,综合分析发包人的义务与责任。综合上面所说的,对于合同一方在签订了之后还进行违约,那么必定就要承担起违约之后的后果,对于承担的方式就要看双方在合同中是如何协商,不管是以经济来赔偿还是以其它的方式都需要结合实际情况来,确定受害方的权益不会受到任何损失。
总结:发包方违约责任承担的方式有哪些?1、赔偿损失。赔偿损失是发包人承担违约责任的主要方式,其目的是补偿因违约给承包人造成的经济损失。损失赔偿额应相...#南京律师 #南京债务律师 #南京离婚律师 #南京刑事律师 #www.nj64.com
#江莹莹律师简介:女,法学学士,副主任,中华全国律师协会会员。2013年通过国家司法考试,2014年取得国家职业资格证书,2016...
More>>
·北京市建筑工程预算定额的主要内容是什么?
北京市建筑工程预算定额的主要内容是什么?北京市建筑工程预算定额的主要内容:(一)《北京市建设工程预算定额》(以下简称本定额)共分十册。(二)本定额是在全国和本市有关定额的基础......
·技术合同的主要条款
技术合同,是当事人之间就技术开发、转让、咨询或者服务而订立的,确定双方权利和义务的合同,订立技术合同双方当事人应本着有利于科学进步、加快成果的转化、应用、推广,有利于社会发展的公益......
·一、离婚对方恶意透支信用卡用一起偿还么?
一、离婚对方恶意透支信用卡用一起偿还么?由于对方是在在婚姻关系存续期间他个人办理了多张信用卡并且透支,该笔债务当事人需证明是他用于个人消费,按照上述最高人民法院的司法解释,婚姻关系存......
·江西农村社会抚养费的政策内容是什么?
江西农村社会抚养费的政策内容是什么?江西社会抚养费的最新政策2018年的规定是什么?第一条为了规范社会抚养费的征收管理,维护计划生育基本国策,保护公民的合法权益,实现人口与经济、社会......
·用人单位解除劳动协议赔偿金是多少
用人单位解除劳动协议赔偿金是多少一、用人单位解除劳动协议赔偿金是多少?(一)用人单位依法解除劳动合同1、协商解除经济补偿金=工作年限×月工资(超过12年的,按12年算)2、因病或非因工伤......
·二审民事判决书范文是怎样的
二审民事判决书范文是怎样的?在社会经济发展速度不断加快的同时,社会经济活动的环境氛围和主体性质也更加复杂,作为活动主体的公司、企业或个人在开展商业贸易等经济活动过程中,出现买卖交易......
发包方违约责任承担的方式有哪些?
江莹莹律师
主办律师
025863091100
www.nj64.com
|